你知道如何起草合同嗎?當你在工作中想要與對方進行合作洽談時,一旦合同被簽訂,就會擁有嚴格的法律效力。我在網上看到一篇關于“加工合同”的文章,覺得非常有趣,希望本文對您有所幫助!
需方: (以下簡稱甲方)
供方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),為規(guī)范購銷行為,經雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂本合同并共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱: 工程地址:
二、產品概況:
三、質量標準:混凝土、配合比及原材料、外加劑等均符合產品質量標準及設計要求,符合現行的工程建設技術標準、驗收規(guī)范及備案要求,同時須符合巨匠建設集團有限公司質量驗收標準及工程所在地行政主管部門的有關規(guī)定和要求。
四、供貨時間:
五、交付方式、地點:
1、交付方式:乙方應按本合同約定將產品直接運至交付地點,泵送及運輸由乙方負責。
2、交付地點:甲方施工現場指定澆搗部位。
六、結算及付款方式:
1、結算方式:結算數量以甲方實際收到的合格產品數量為最終結算數量,單價: 。
2、付款方式: 乙方提供合法發(fā)票及按本合同約定履行相關義務為本合同付款前提。
七、其他約定事項:
保量、按時供應產品并提供相關資料(原件),滿足甲方施工工藝及施工組織及驗收要求,并確保安全。
送貨時間進行確認。
3、甲方可對產品進行隨機過磅抽檢,抽檢數量的平均值與標準值(以《預算定額》為基準)的折扣率作為自本次供貨時段至上次抽檢時段期間貨物供應數量的計算依據。
4、本工程均采用汽車泵。
5、混凝土緩凝時間要求:
6、當發(fā)生下列情況之一時,甲方可解除合同,由此給甲方造成的所有直接及間接損失均由乙方承擔:因乙方原因導致工程被行政主管部門停工或整改;乙方累計二次未按甲方要求及時供應產品;乙方已供產品經驗收不符合要求;乙方未能提供相關資料(原件);因乙方原因發(fā)生安全事故;因乙方其他原因導致工程遭受重大損失。發(fā)生上述情況,本工程應付乙方的所有款項在工程竣工驗收合格滿6個月后支付。
7、若乙方延期交貨,則乙方每延期一天應按合同總價的萬分之三向甲方支付違約金。
運輸作業(yè)的,因此產生的一切責任事故由乙方承擔。
9、合同的修訂與補充,須另簽訂書面補充協(xié)議并加蓋公章。
八、解決合同糾紛的方式:
若本合同履行過程中發(fā)生爭議時,雙方友好協(xié)商,若協(xié)商不成時,雙方一致同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、其他:本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定作方:______________
承攬方:______________
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
包裝、加工方法:______________________________________________
數量、質量:________________________________________
地點和方式:__________________________________________________
4、驗收標準和方法:__________________________________________________________
5、結算方式:________________________________________________________________
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的.違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附屬文件。
仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________
承攬方:____________
法定代表人:__________
法定代表人:________
開戶銀行:____________
開戶銀行:__________
帳號:________________
帳號:______________
________年____月____日
加工定做合同范文3篇
加工定做合同范本一
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經友好協(xié)商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后,甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;
3.負責產品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會解決或訴諸海淀區(qū)人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執(zhí),乙方執(zhí)份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯系電話:聯系電話:
簽字日期:簽字日期:
加工定做合同范本二
定作方(甲方):___________________
承攬方(乙方):___________________
簽約地點:
簽訂日期:年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號、數量:
第二條加工成品質量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%,剩余%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的',乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
地方標準、相關產品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人法定代表人
(或授權簽約人):(或授權簽約人):
甲方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
乙方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
合同簽訂時間:年月日
合同簽訂地點:
加工定做合同范本三
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至2015年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
轉移、出售、贈與、擔保等)。
停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續(xù)的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (電。
(竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作,由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯系方式: 聯系方式:
年 月 日 年 月 日
甲方(定作方):______
乙方(承攬方):______
根據《_____》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_______。
2、制作內容
(。
(。
(3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
(以實際決算為準)。
給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:______。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)?,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發(fā)現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):______
乙方(蓋章):______
法定代表人:______
法定代表人:______
委托代理人:______
委托代理人:______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
供方:________
需方:________
簽訂地點:________
一、產品名稱、商標、型號、廠家、單價、金額、供貨時間及數量簽訂時間:________年10月30日求加工成品。
三、交貨地點、方式:送貨到需方
四、運輸方式及到達站港和費用負擔:產品盛具應統(tǒng)一,好統(tǒng)計數量。
五、檢驗標準、地點及期限:按照需方技術圖紙驗收。
六、結算方式及時間:經需方驗收合格后轉賬付款,當月掛賬次月結算。
七、違約責任
1、若因供方逾期供貨引起合同解除的供方將承擔違約金及由此給需方造成的損失。
2、若因需方原因造成合同違約的,需方將承擔相應責任。
部門履行或不履行合同,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。
八、本合同為雙方協(xié)商一致共同擬定的合同文本,是雙方當事人意思自愿工礦產品加工)的表示,不產生格式條款的效力。
九、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,有雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成可向簽訂合同地人民法院提起訴訟。
十、本合同自簽字、蓋章生效。
十一、本合同一式三份,合同雙方當事人各執(zhí)一份、公證機關一份,具有同等法律效力。
十二、本合同執(zhí)行期間,供需雙方均不得任意變更解除合同,若有未盡事項,經雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有通道呢過的法律效力。
甲方:_________乙方:_________
日期:_____________日期:_____________
委托方:(以下簡稱甲方)_________
被委托方:(以下簡稱乙方)_________
甲方委托乙方加工甲方產品(以下稱代工),為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,根據相關法律法規(guī)的規(guī)定,就有關委托代工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條委托代工內容
型號,代工產品數量、工藝要求,品質標準等由甲方提供.
2.產品加工價格以經甲方簽字確認的報價單或以本合同報價為準。
以下電感損耗為0.3%,ic物料損耗為0.1%,其它物料無損耗,超出部分由甲方在乙方的貨款中扣出。
4.結款方式:_________。
第二條物料的提供及相關責任
半成品等。雙方合作期間,甲方向乙方提供物料的品種、數量等,以甲方出具的委外代工發(fā)料單或雙方確定的其它發(fā)料單為準。
2.甲方應及時如數地提供代工所需物料,乙方應當面點清物料。
補數不及時而導致乙方代工交期延誤的,由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的,乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求,乙方仍然使用的,由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
第三條物品的保管及返還
制具、樣品、物料、半成品、返修品等及它們的零部件。
第1頁共4頁
擅自更換或被毀損、滅失。否則,乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的,乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的,乙方須賠償甲方所遭受的損失。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則,每發(fā)現一次,乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
無效或被解除,乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品,不得以任何理由拖延。
第四條技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法
圖紙、包裝要求等資料的,甲方應在規(guī)定的時間內提供。
圖紙、包裝要求等不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
第五條驗收標準和方法
檢驗規(guī)范、圖紙以及簽署的訂單中規(guī)定的質量要求作為驗收標準。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后三個工作日內完成驗收工作。
3、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。
4、甲方如對乙方產品質量提出質疑,乙方必須第一時間協(xié)助處理。
第六條交貨的時間、地點
1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交貨地點:。
第七條包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔
1、包裝:由甲方提供。
2、運輸:由乙方。
第八條質量保證與服務
1、乙方為甲方代工的產品在質量保證期內出現質量問題,并經確認是乙方造成的,要進行重
作或賠償經濟損失。
2、如果乙方交給甲方的產品出現批量問題,乙方在接到甲方通知后應2小時內派專人到現場
協(xié)助處理,并出具處理辦法,供雙方協(xié)商解決。就批量問題,甲方有權退貨。
3、交給甲方的產品如乙方未按甲方規(guī)定包裝,乙方應當負責重新包裝,并達到甲方要求。
第九條違約責任
返修、更換、補交等),每延遲一天,應當按照延遲交付部分產品加工費的20%的比率向甲方支付違約金,以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的,乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
第十條保密條款
的商業(yè)秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
2、未經對方書面同意,甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露
對方的任何商業(yè)秘密。
3、當一方提出收回商業(yè)秘密的有關資料時,另一方應將有關資料及其復制件交還給對方,或
應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款,另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。
上述條款中的“商業(yè)秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。
第十一條不可抗力條款
甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行或不能及時履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得對方書面同意后,允許延期履行、部分履行或不履行合同,并根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條其他條款
1、在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成,向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
附件具有同等的法律效力。
4、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章起生效。本合同自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
甲方:_________
授權代表人:_________
帳號:_________
電話:_________
日期:_________乙方:_________授權代表人:_________帳號:_________電話:_________日期:_________
合同編號:
生 產 加 工 合 同
甲 ? ?方:
聯 系 人:
乙 ? ?方:
聯 系 人:
廣州市越秀區(qū)群偉無紡布制品廠
電
黃通秀 13422099965
話:
電 ?話:
[生產加工合同(共2篇)]
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
簽約日期:
年 ? ?月 ? ?日 ? ? ? ? ? ? ? 簽約日期:
年 ? ?月 ? ?日
4
篇二:委托生產加工合同(樣本)
委托生產加工合同(樣本)
委托方:
法定代表人:
地址:
電話:
(以下稱“甲方”)
加工方:
法定代表人:
地址:
電話:
(以下稱“乙方”)
經友好協(xié)商,甲乙雙方就甲方委托乙方加工生產______________________產品達成協(xié)議,雙方特訂立本協(xié)議,以供信守。
加工產品范疇
1、產品品[生產加工合同(共2篇)]名:
2、產品規(guī)格為:
如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
不得超過計劃的____%,若超過____%,雙方另行協(xié)商。
3、甲方暫確定本協(xié)議履行
合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
標簽等不能流入市場。
轉賣甲方產品、延期交貨、交貨不足數量或其他違約行為的,甲方有權要求解除協(xié)議或繼續(xù)履行,乙方應承擔違約責任,違約金為違約事項所涉金額的_____% ,所涉金額無法確定的,按照甲方總出資的_____%計算。
商號或泄露甲方提供的產品生產技術或協(xié)議終止后,乙方未經甲方書面同意繼續(xù)使用甲方提供的產品生產技術均須向甲方支付違約金_______元。
4、乙方違約行為造成的甲方損失高于違約金的,甲方可同時主張損失賠償。
5、甲方無正當理由拒絕付款,乙方有權要求解除協(xié)議或繼續(xù)履行,甲方應承擔違約責任,違約金為違約事項所涉金額的________%,所涉金額無法確定的,按照甲方總出資的________%計算。
6、甲方違約行為造成的乙方損失高于違約金的,乙方可同時主張損失賠償。
其它
1、甲方首次委托乙方加工生產批量為______________,按___________元支付乙方加工費用;以后甲方按本協(xié)議
甲方(委托方):__________________ 合同編號:___________________
法定代表人:______________________ 簽訂地址:___________________
乙方(受托方):__________________ 簽訂日期:______年____月___日
身份證號碼:______________________
甲方委托乙方加工_____產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下條款,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方_____產品。
商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
、數量、技術要求、交貨時間等。
內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.嚴守乙方的商業(yè)秘密。
8.甲方不得將乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合_____質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
8.本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起_____日內乙方支付總貨款的_____%作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起_____日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價_____%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣_____萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值_____%的違約金。
乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限為_____個月,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 爭議的解決
1.本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權選擇下列第____種方式解決:
(1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向____人民法院提起訴訟。
第九條 補充和變更
本合同可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協(xié)議,與合同具有相同法律效力。
第十條 不可抗力
1.在本合同履行過程中,如因不可抗力導致活動終止或帶來損失,甲乙雙方各自承擔自己損失,互不承擔違約責任。
2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或遲延履行本合同的,應自不可抗力事件發(fā)生之日起_____日內,將不可抗力情況以書面形式通知另一方,并自不可抗力發(fā)生之日起_____日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十一條 通知
1.本合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十二條 合同附件
1.本合同附件包括但不限于:
(補充、變更協(xié)議;
(稅務登記證等各種法律文件。
2.任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定,應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十三條 生效
1.本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
2.本合同—式_____份,各方當事人各執(zhí)_____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯系電話:________________________ 聯系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
感謝您閱讀“幼兒教師教育網”的《加工合同》一文,希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑,同時,yjs21.com編輯還為您精選準備了加工合同專題,希望您能喜歡!
相關推薦